Los clientes quieren certeza en los costos de la construcción
intentar ver una versión española de los especialistas en construcción, reformas, impermeabilización, aislamiento, pavimentos. Reparaciones, soluciones para la construcción y patologías en la construcción
try an english version. Specialists in construction, reforms, waterproofing, insulation, pavements. Repairs, solutions for construction and pathologies in construction
+34 633 70 88 32
+54 343 512 40 90
http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/07Noticias/375284-Los-clientes-quieren-certeza-en-los-costos-de-la-construccion.aspx
28/02/2019
39
44
5600
4600
» Inicio» Noticias y Artículos »Los clientes quieren certeza en los costos de la construcción

Los clientes quieren certeza en los costos de la construcción

375284 • 08/02/2019

Los contratistas se guardan y los clientes están hambrientos de la certeza del costo.

Los clientes quieren certeza en los costos de la construcción - riesgos del contratista,acuerdos contractuales,el riesgo en torno al costo de la construcción,control más estricto sobre la suma del contrato,abrir las obras al finalizar la inspección,antigüedades en el sitio,calcular la prima de riesgo,contrato de construcción y diseño,derecho a una extensión de tiempo,riesgos del empleador

En un clima económico incierto y con las reglamentaciones legales más estrictas que se avecinan, los clientes de la construcción están exigiendo una certeza de costos mucho mayor, y los contratistas deben tener cuidado.

Los riesgos del contratista están en aumento. Los futuros controles migratorios pueden restringir el acceso a la mano de obra para el sector de la construcción. En la actualidad se estima que se necesitan 50.000 personas nuevas por año, es probable que las regulaciones legales se vuelvan mucho más estrictas y los costos se vean afectados.

No es de extrañar que los clientes soliciten cada vez más acuerdos contractuales a medida que gestionan estrechamente el riesgo en torno al costo de la construcción, sin limitarse a garantizar contratos de precio máximo. Estos se centran en los costos y riesgos de tiempo relacionados con los cambios instruidos por el empleador y los retrasos del empleador.

Cuando el cliente está buscando la certeza de costos, ¿qué desafíos plantea esto para el contratista? Los clientes están haciendo esfuerzos decididos para ejercer un control más estricto sobre la suma del contrato, reduciendo siempre que sea posible el número de escenarios en los que la suma del contrato o el costo objetivo pueda cambiar.

Un punto de partida típico es eliminar las oportunidades para que el contratista solicite cambios, incluidos los motivos más convencionales por los cuales la suma del contrato puede cambiar.

Por ejemplo, una solicitud de un empleador para abrir las obras al finalizar la inspección es generalmente un costo recuperable por el contratista cuando no se encuentran defectos, pero cada vez más clientes insisten en que el contratista asuma este costo independientemente.

Otro ejemplo es cuando se descubren antigüedades en el sitio, los empleadores están tratando de pasar todos los costos asociados al contratista.

Ante tales proposiciones, los contratistas deben considerar cuidadosamente si es posible o incluso razonable intentar calcular la prima de riesgo, un enfoque más prudente puede ser volver a la mesa de negociaciones y revisar las cláusulas problemáticas.

Otra de las áreas de preocupación es la redacción de cláusulas a medida, destinadas a evitar que el contratista tenga derecho a tiempo adicional en caso de un evento de cambio culpable por parte del empleador.

Esto sigue la decisión de algunas empresas, donde una enmienda a medida de un contrato de construcción y diseño, libera al empleador de cualquier riesgo asociado. La enmienda dice que cualquier demora causada por un evento relevante que sea concurrente con otra demora por la cual el contratista es responsable no será tomada en cuenta.

Esto impide que el contratista tenga derecho a una extensión de tiempo en el caso de que sus propias demoras sean concurrentes con las demoras del empleador. Claramente, esto supone una importante carga de riesgo para el contratista, que debería reflejarse en el precio de las obras.

Balance de riesgos y los costos

¿A qué precio vienen estos esfuerzos para minimizar los riesgos del empleador? El balance de riesgos cambia considerablemente al incluir cláusulas a medida.

Ese riesgo, combinado con los riesgos del entorno actual, es probable que termine en dos resultados: una prima significativamente mayor para llevar a cabo las obras, o el incumplimiento por parte del contratista de lograr el precio acordado para las obras. Aún existe la posibilidad de que se dedique más tiempo y costos a resolver la inevitable disputa.

Es comprensible que en el contexto actual,  el empleador buscará oportunidades para administrar sus riesgos y aumentar la seguridad de los costos. Esto tendrá un precio, y ahí radica el problema, parece muy poco probable que un contratista pueda valorar con alguna certeza algunas de las enmiendas.

Solicitar / Comentar

 Barcelona +34 633 70 88 32
 Paraná +54 343 512 40 90
 info@solucionesespeciales.net
Nombre:

Email:

Ciudad y Provincia:
Actividad:

Solicitud:

Consultas de las últimas 24 hs ...
C
Cristina • Empleado Administracin Del Estado de San Salvador de Jujuy -Provincia de Jujuy • 028338
Se ha suscrito a boletines de SolucionesEspeciales.Net
J
Joan • Constructor, Contratista de caracas • 028337
Comentario sobre una noticia: atualizaciones de precois [#IP-data]
A
Aldo • Particular de Bs as • 028335
Comentario sobre una noticia: Nesesito para aser unos trabajos [#IP-data]
S
Sandra • Arquitecto de Granada • 028336
Solicitud de Presupuesto: Estoy realizando la propuesta de diseo interior para un par de oficinas abiertas. En cada una de ellas trabaja alrededor de 20 personas que tienen que interactuar en pequeos grupos de trabajo y esto origina mucho ruido en el espacio dific ...
M
Mia • Estudiante de Universidad: Escuela Politcnica Nacional-ORAN-ARGELIA • 028332
Consulta general: Buenos dias, Soy estudiante en la Escuela Politcnica Nacional de Orn / ARGELIA, estoy preparando mi tesis doctoral (Ingeniera Civil) sobre morteros reforzados con fibras, es decir, fibras de vidrio. Le agradecera que me enviara una mues ...
S
Sebastian • Constructor, Contratista de Buenos Aires. Caseroso • 028330
Comentario sobre una noticia: Te consulto. Es lo mismo colocar la aislacion acustica tipo barrier, entre el absorvente acustico y la placa de yeso? [#IP-data]
S
Sabrina • Arquitecto de Rosario • 028328
Solicitud de Presupuesto: hola me pueden presupuestar toda esta superficie para colocar microcemento. Son total m2 e piso : 92.Paredes de bao ( microcemento color) m2: 27 m2. Mesada cocina m2: 2,45 (microcemento color). La obra es en Bombal pvcia. Sta Fe c.p. 2179. ...
R
Ramiro • Tcnico de Olavarra • 028321
Se ha suscrito a boletines de SolucionesEspeciales.Net
G
Guillem • Tcnico de Barcelona • 028324
Consulta general: Som una empresa amb seu a Barcelona dedicada a la installaci, inspecci i certificaci d'elements de seguretat contra caigudes (linies de vida de tota classe, punts d'ancoratge, baranes...). El nostre personal, altament qualificat, dispos ...
A
Aylen • Estudiante de Villa Berthet • 028313
Comentario sobre una noticia: Hola necesito los precios actualizados de los materiales [#IP-data]
E
Eduardo • Ingeniero de Temperley • 028309
Comentario sobre una noticia: Buenas tardes, necesito los presupuestos plan de trabajo y curvas de inversiones. Gracias [#IP-data]
C
Carlos • Constructor, Contratista de La Costa • 028304
Se ha suscrito a boletines de SolucionesEspeciales.Net
F
Fernando • Constructor, Contratista de Crdoba • 028299
Comentario sobre una noticia: Hola,quiero saber cuanto cuesta el metro cubierto de obra tipo vivienda en capital federal y si los costos son con o sin seguros y cargas sociales desde ya muchas gracias. Saludos [#IP-data]
E
Edson • Ingeniero de Arequipa • 028287
Comentario sobre una noticia: Precios de materiales [#IP-data]
S
Sofia • Arquitecto de Paran • 028283
Se ha suscrito a boletines de SolucionesEspeciales.Net
C
Cristian • Particular de Buenos Aires • 028280
Solicitud de Presupuesto: 108 metros de cielorrazo de durlook con perfileria de 35,lana de vidrio y placa de 12milimeteos ms molduras y pintura sobre cielorraso [#te] [#IP-data]
T
Tomas • Agente Inmobiliario de Playa del Carmen • 028278
Comentario sobre una noticia: Me gusta mucho su informacion Soy Asesor Inmobiliario pero tambien soy Property Manager y me gustaria tener una guia de costos de mantenimiento preventivo y correctivo... gracias [#IP-data]
A
Antoni •  de Montferrer • 028277
Quiero esta solucion: Como se ve en la foto hay un asentamiento del terreno debido a la excavacin cuando se hizo la obra, creo que seria una buena solucin las geobolsas para corregirlo y proteger las races de los rboles. [#IP-data] [archivos: [nro] ]
J
Jos • Arquitecto de Santa Mara de Punilla • 028275
Comentario sobre una noticia: Precio de mano de obra de albailera en general [#IP-data]
J
Juan • Tcnico de San Jos • 028265
Se ha suscrito a boletines de SolucionesEspeciales.Net
D
Diego • Ingeniero de Mercedes • 028262
Consulta general: me pueden pasar un contacto por favor via mail para realizar una consulta de las mallas antierosivas, gracias [#IP-data]
J
Josefina • Particular de Buenos Aires • 028250
Solicitud de Presupuesto: Buenos das. Quisiera tener ms informacin sobre este tipo de construcciones.Me podrn mandar por mail? Modelos? Tiempos de realizacin? Materiales? Costos? Etc. Gracias. [#te] [#IP-data]
J
Juan • Estudiante de Santa Fe • 028242
Comentario sobre una noticia: Respuesta directa:(03/04/2019 8:27:15) *** Entra a SolucionesEspeciales.Net, izquierda-abajo, botn COSTOS - Mensaje recibido: Hola tienen los costos de la construccin desde abril de 2015 a hoy, es para hacer un estudio de la evolucin de ...
L
Leonardo • Particular de San Nicols • 028244
Solicitud de Presupuesto: Habitacin de 7*3 en una terraza de stell fraiming y durlok por dentro. Techado completo [#te] [#IP-data]
J
Jorgelina • Particular de Rosario • 028239
Comentario sobre una noticia: me gustara saber precio para realizar dos habitaciones y un bao en una planta alta...... de 10m x 4m aprox. espero respuesta.... saludos [#IP-data]
A
Amanda • Particular de La Chorrera • 028237
Comentario sobre una noticia: Pegado al muro del vecino. Cuantos metros arriba del vecino puedo construir? Puedo dejar hierro de constriccin pagado al muro de casi un metro muy bien parado y sostenido? [#IP-data]
A
Antoni • Particular de Barcelona • 028232
Consulta general: Buenas tardes,Tengo una segunda residencia a 60 Kilometros de Barcelona. La casa tiene una terraza perimetral con unas baldosas muy bonitas con unos dibujos(creo que son de la casa Escofet). De los aos 70.Con el tiempo estn sucias, han pe ...
H
Horacio • Empresario de Concordia • 028231
Consulta general: necesito un bano completo para uso de gente ajenos a una planta de secado de arroz en la localidad de los conquistadores, y eventualmente un lavadero, adosado. agradecere me envien informacion . saludos y gracias [#IP-data]
L
Leila • Arquitecto de Crdoba • 028229
Solicitud de Presupuesto: necesito un presupuesto y costo de man de obra para un asador de ste tipo. Gracias. [#te] [#IP-data] [archivos: [nro] ]
H
Horacio • Empresario de San Lorenzo • 028228
Comentario sobre una noticia: Solicito suscribirme y adems les pregunto si los precios son sin IVA y teniendo en cuenta leyes y seguro. Muchas gracias. [#IP-data]
E
Enzo • Albail, Pintor de Paran • 028226
Comentario sobre una noticia: Hola quera consultarle si los precios que uds indican en los valores de mano de obra en la seccin de costos tienen carga social o son precio neto. Yo soy trabajador autnomo y consulto regularmente la pagina. Desde ya muchas gracias [#IP- ...
S
Scrates • Constructor, Contratista de Buenos Aires • 028216
Comentario sobre una noticia: Necesito saber si cuanto esta el m2 terminado de obra en capital federal [#IP-data]
J
Jack • Autonoom de Montefrio • 028209
Consulta general: Asesoramiento de techos con techo plano [#IP-data]
H
Huber • Particular de La Plata • 028206
Solicitud de Presupuesto: Aislacin trmica con celulosa proyectada un container hc de 40pies/12mts, que va a ser utilizado como vivienda. Tambin me interesa el costo para realizar un techo verde, en dicho container el cual ronda los 30mts2. [#te] [#IP-data]
D
David • Constructor, Contratista de La Plata • 028202
Solicitud de Presupuesto: HOLA BUENOS DIA LES PIDO SUS COLABORACION SOBRE ESTA OBRA ES EN UN BARRIO PRIVADO HARAS 2. QUE SE PUEDE COBRAR POR MANO DE OBRA SIN MATERIALES DESDE YA MUCHAS GRACIAS [#te] [#IP-data] [archivos: [nro] ]
G
Gerardo • Consorcio, Comunidad de Hurlingham • 028199
Se ha suscrito a boletines de SolucionesEspeciales.Net
K
Kamir01 • Arquitecto de Neuqun • 028197
Se ha suscrito a boletines de SolucionesEspeciales.Net
G
Gustavo • Instalador de La Plata • 028196
Solicitud de Presupuesto: Instalacin de llave termoelctrica y conexin a tres aires acondicionados [#te] [#IP-data]
D
Daniel • Arquitecto de Rosario • 028195
Comentario sobre una noticia: Buen da. Quisiera saber dnde es posible adquirir el sistema para impermeabilizacin RapidLock en Argentina. Desde ya muchas gracias y felicitaciones por el excelente trabajo que realizan. Saludos. Daniel [#IP-data]
D
Daniel • Arquitecto de Rosario • 028194
Comentario sobre una noticia: Bien da. Quisiera saber dnde es posible adquirir sistema para impermeabilizacin [#IP-data]
J
Jose • Particular de Manresa • 028193
Consulta general: Buenos das. Estoy interesado en realizar una pergola en mi patio... realizar presupuesto. [#IP-data]
R
Ricardo • Particular de Paran • 028192
Solicitud de Presupuesto: Quisiera conocer el costo del material e instalacion de microcemento. Es para colocar en un garage de 49 metros cuadrados. La mitad est semicubierto y la otra descubierta.- Respecto al color, pienso en un gris azulado o de ese estilo.- Muc ...
scar • Particular de Rosario • 028186
Comentario sobre una noticia: Tengo una piscina de loza, fue construida hace ocho aos, esta ltima limpieza, de un lateral me surgen humedad y entra agua, que elemento debo comprar para sellar esa filtracin, y si me pedem orientar con que puedo obstruir esta filtraci ...
R
Rubn • Ingeniero de Resistencia • 028185
Quiero esta solucion: Estoy realizando un proyecto de encauce de un Ro muy problemtico del Norte argentino llamado Ro Bermejo. Uno de los tems del proyecto consiste en recuperar 400 m de costa que retrocede ao a ao y ya esta cerca de muchas viviendas de un ...
M
Marcelo • Particular de Lanus • 028182
Comentario sobre una noticia: Estoy haciendo el patio de mi casa , El microcemento se puede utilizar en exteriores , es resistente a la entrada de autos [#IP-data]
P
Pablo • Autnomo de Puerto Madryn • 028180
Comentario sobre una noticia: Necesito saber cul es el revestimineto exterior que debo hacerle a mi nueva casa en construccin (con Retak). Hay que aplicar ceresita u otro producto hidrfugo? Aqu me dicen que no es necesario. Gracias. atte. Pablo R. V. [#IP-data]
G
Gustavo • Empleado Administracin Del Estado de Catamarca • 028178
Solicitud de Presupuesto: por favor necesito presupuesto de geomembrana de 1000 micrones para revestir reservorio que sirve para alimentar de agua potable a dicha poblacion .la superficie a recubrir es aproximadamente 2500 m2 .desde ya muchas gracias [#te] [#IP-da ...
A
Alejandro • Particular de Virreyes • 028174
Comentario sobre una noticia: Cuanto me salen 15 placas [#IP-data]
J
Juan • Particular de Chascoms • 028173
Comentario sobre una noticia: Hola buenas tardes quiero saber de algn curso de aislamiento trmico Eifs ?? Cmo ah par anotarme y en q fecha?? [#IP-data]
J
Julio • Constructor, Contratista de Bella Vista • 028172
Comentario sobre una noticia: Necesito saber los precios de albaileria completa [#IP-data]
J
Javier • Constructor, Contratista de General San Martn • 028168
Comentario sobre una noticia: de suscribcin, gracias!!! [#IP-data]
S
Samuel • Arquitecto de Panam • 028167
Se ha suscrito a boletines de SolucionesEspeciales.Net
V
Vanessa • Particular de Sant Cugat • 028165
Solicitud de Presupuesto: Estaria interesada en el precio de la geomalla para la estabilizacin de taludes con gran inclinacin. Gracias [#te] [#IP-data]
T
Tomas • Estudiante de Florencio Varela • 028158
Consulta general: Qu es lo que lleva a los jvenes al consumo de alcohol y drogas? Qu pueden llegar a hacer los jvenes en estado de ebriedad? Cuantas veces asisten en promedio a fiestas? Qu lugares son ms recurrentes? [#IP-data]
C
Crisrian • Particular de San Pedro • 028157
Solicitud de Presupuesto: 50m2 de revestimiento plastico texturado mediano.. [#te] [#IP-data]
E
Ezequiel • Constructor, Contratista de Carmen de Patagones • 028150
Comentario sobre una noticia: buenas tardes, mi duda es si los valores publicados en el steel frame tanto en pesos como en dolares contiene material y mano de obra o solo mano de obra. desde ya gracias [#IP-data]
Versión: 22/04/2019 17:55:04 /refresh:180'
Las guas de la construccin, reforma, impermeabilizacin y aislamiento
SERVICIOS
IMPERMEABILIZA
PAVIMENTOS
PISCINAS
CONSTRUCCIÓN EN SECO
REFORMAS
MedioAmbiente
Techos Verdes
VERIFICACIONES
Somos Especialistas en construcción, rehabilitación, impermeabilización, aislamiento, pavimentos. Construcción de reformas, reparación, soluciones para la construcción y resolución de patologías en la construcción